Annahmeverzug Archive - Bau - Vergabe - Recht

Corona und die VOB/B – Teil 2 Annahmeverzug und Stillstand

Andreas Holz — Tue, 07 Sep 2021 05:00:28 +0000

Im ersten Teil unserer kleinen Serie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf VOB/B-Verträge ging es um Vergütungsansprüche nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B. Der folgende Beitrag untersucht, ob § 642 BGB (in Verbindung mit § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B) als Anspruchsgrundlage einschlägig sein kann. Allgemeines zu § 642 BGB § …

„Corona und die VOB/B – Teil 2 Annahmeverzug und Stillstand“ weiterlesen

Der Beitrag Corona und die VOB/B – Teil 2 Annahmeverzug und Stillstand erschien zuerst auf Bau - Vergabe - Recht.

Nachträge und Bauzeit

Roman Weifenbach — Tue, 04 Sep 2018 05:00:24 +0000

Oftmals kommen bei Nachträgen zwei Dinge zusammen. Einerseits ändert sich das Bausoll, andererseits kann dies Auswirkungen auf die Bauzeit haben. Wie wirkt dies zusammen? Ausgangssituation Angenommen es kommt bei einem Bauvorhaben zu mehreren Änderungen nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B. In diesem Fall ist der Auftragnehmer selbstverständlich berechtigt, Nachtragsforderungen geltend zu machen. Diese …

„Nachträge und Bauzeit“ weiterlesen

Der Beitrag Nachträge und Bauzeit erschien zuerst auf Bau - Vergabe - Recht.

Neues zum Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB

Andreas Holz — Tue, 01 May 2018 05:00:47 +0000

Am 26.10.2017 hat der Bundesgerichtshof darüber entschieden (Az. VII ZR 16/17), welche Ansprüche dem Bauunternehmer beim gestörten Bauablauf gegen den Auftragnehmer zustehen. Das Urteil bringt an einigen Stellen Klarheit, lässt aber weiterhin auch wichtige Fragen offen. Der heutige Beitrag soll zeigen, welche Punkte bei § 642 BGB weitgehend geklärt sind und welche immer noch diskutiert …

„Neues zum Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB“ weiterlesen

Der Beitrag Neues zum Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB erschien zuerst auf Bau - Vergabe - Recht.

Brand auf der Baustelle – Teil 2

Andreas Holz — Tue, 20 Mar 2018 06:00:00 +0000

In einem meiner letzten Beiträge habe ich dargestellt, welche Folgen ein Brand auf der Baustelle haben kann. Dabei ging es um die Frage, ob für die beschädigten Bauleistungen Werklohn bezahlt werden muss. Dies hängt letztlich davon ab, ob der Brand ein unabwendbares Ereignis ist oder nicht. Heute will ich aufzeigen, welche weiteren Ansprüche in einer …

„Brand auf der Baustelle – Teil 2“ weiterlesen

Der Beitrag Brand auf der Baustelle – Teil 2 erschien zuerst auf Bau - Vergabe - Recht.

Vorunternehmer – die dritte

Roman Weifenbach — Tue, 20 Feb 2018 06:00:37 +0000

Am 26.10.2017 hat der Bundesgerichtshof entschieden (Az. VII ZR 16/17), welche Ansprüche Bauunternehmer beim gestörten Bauablauf gegen den Auftragnehmer geltend machen können. Was also zu zahlen ist, wenn ein Bauunternehmer nicht leisten kann, weil der Vorunternehmer nicht geleistet hat. Damit hat das Gericht einen wertvollen Beitrag zu drängenden Fragen des Bauvertragsrechts geleistet. Hintergrund Vorunternehmer I …

„Vorunternehmer – die dritte“ weiterlesen

Der Beitrag Vorunternehmer – die dritte erschien zuerst auf Bau - Vergabe - Recht.